案例：工程师签收的通知必然有效吗_项目管理文章库

用户名密码

联盟服务关于我们联系方式收藏本站

PgMP认证，美国项目管理协会高端项目管理认证！大型项目与项目群管理Program Management全球权威认证

服
务
区

网站登录：会员企业专家服务商
企业服务：PMP培训内训课公开课
工具箱：发表文章提问题发案例

首页：动态 | 文库 | 下载 | 书架 | 访谈 | 专栏 | 专题 | 人才 | 培训 | 软件 | PMC

互动：活动 | 案例 | 问答 | 论坛 | 博客 | 圈子

应用：基础┊工程┊软件┊制造┊活动┊研发认证：PMP┊NPDP┊ACP┊PgMP┊IPMP┊P2┊ISPMP┊IMCP┊建造师┊MPM 特色：热点┊奖项

适合敏捷开发项目
敏捷项目管理最佳实践

重视项目商业分析
商业价值与需求分析能力

产品管理国际认证
全球产品管理最佳实践

单项目管理经典指南
年轻项目经理首选

北京 | 直播 | 录播

大型复杂项目全球标准
定位高级项目管理层

链接战略与项目
实现组织资源投资回报

信息系统项目管理师
系统集成项目管理工程师

计划 | 报名 | 经验

当前位置：文库首页 >> 文章内容

案例：工程师签收的通知必然有效吗

作者：《施工企业管理》李俊华提交人：cacem[《施工企业管理》李俊华] 属性：提交人原创发布时间：2007/10/15 点击：1914 【收藏本文】

——《建设工程施工合同》通用条款7.2项解析项目管理者联盟
项目管理者联盟
《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）通用条款第7.2项的内容为：“承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。”但是在实际法务操作中，笔者认识到工程师签收的通知并非必然有效。本文结合案例对该项条款进行解析。 training.mypm.net
项目管理者联盟
案例 club.mypm.net
转自项目管理者联盟
1999年5月，A房地产开发公司与B建筑施工公司采用《建设工程施工合同》（GF-1999－0201）版示范文本，订立了建设工程施工合同，双方约定由B公司承包A公司的某小区土建安装工程，工程实行总承包并由B公司负责原材料采购，工期为1年零3个月。项目管理者联盟
项目管理者联盟
合同订立后，B公司按时进场开工，前期合同履行较为顺利，但到了1999年10月后，由于昆明市召开世界园艺博览会，部分道路实行交通管制，B公司的原料供应商因此不能正常地向B公司供应包括商品混凝土、钢筋等在内的主要建筑材料，B公司也因此延误了部分工期，于是B公司向A公司委派的工程师提出了《工期延误签证》，A公司工程师经审核后认为确非B公司的原因，给予了签证准予延长工期20日。 service.mypm.net
项目管理者联盟
合同履行完毕，由于各种因素的影响，工程竣工日期超出合同约定3个多月，双方因此而发生纠纷诉讼到法院，本案经法院审理认为：第一、给予B公司前述顺延工期签证的工程师，并不是双方在订立合同时在合同中约定的工程师（合同履行过程中，A公司的工程师进行过更换）；第二、双方订立的合同中，没有授予工程师对工期延误进行签证的权利，而是约定涉及工期及价款的调整均应当交由A公司盖章确认。鉴于B公司不能提供其它证据证明该20天工期延误的原因，法院判决前述工期顺延签证无效，B公司应承担工期延误的责任，支付工期延误违约金。项目管理论坛
项目管理者联盟
条款及案例解析 service.mypm.net
项目管理者联盟
建设工程施工合同作为专业性较强的一种合同类别，有比较鲜明的法律特征。因此，履约过程中的不确定因素越多，发生合同履行条件变化的可能性即随之增大。因此，承发包双方在合同履约过程中，根据合同履行的进度计划、工程量增减变更及工期变化的事实，需要开展大量的文件传阅及送达工作。而相关文件送达的程序及形式是否符合合同约定及法律规定，直接决定了文件是否能够产生法律效力，也决定了工程竣工后是否能够作为有效的结算证据加以使用。项目经理博客
PgMp.mypm.net
具体到通用条款7.2而言，涉及的是承包人在合同履行过程中，向发包人发送通知（含签证）的程序及形式要件的约定。根据该条款规定，项目经理需要根据合同发出通知，应当以书面形式签字后送交工程师（同时要注意分析合同在专用条款中约定是发包人工程师，还是监理工程师），工程师收到后，应当在回执上签署姓名和收到日期，如果实践中签证文件的办理程序不符合该约定，则可能导致文件不具备法律效力。
pmp.mypm.net
前述案例即充分说明了一个不具备相应签署权的工程师，其在文件上的签收及意见是不产生法律效力的。因此，承发包双方在订立《建设工程施工合同》时，要将双方各自委派的工程师或项目经理的姓名、职务、权利和义务、可以做或不可以做的具体行为在专用条款内作出明确约定，并且重点注意区分发包人工程师及监理工程师的职责权限的区别。同时，必须随时注意合同履行过程中相关人员身份是否发生变化，如有人员变化则要及时对合同有关内容进行调整和确认。结合法学理论分析本文案例中出现的导致工期延误的具体情况，B公司完全有理由获得工期顺延的支持，但是由于建该公司的证据意识不足，结果造成了最终的被动局面，教训惨痛。 www.mypm.net
bbs.mypm.net
结合通用条款7.2项，笔者认为“送达”在施工合同履行过程中是不能被忽略的重要问题。而关于文件的有效送达，可借鉴FIDIC施工合同条件1999年第1版（红皮书）1.3项“通信交流”中的规定，即不论何种形式的文件均应当以书面形式“由人面交”(取得对方收据)交付、传送或传输至接收人地址。而一旦出现合同相对方不予配合签收的情况时，应当机立断，在合同约定的时效内采用电报、公证邮寄送达等辅助手段有效送达文件，以确保在发生纠纷时能够有效维护自身权益。项目管理者联盟
（作者单位：上海市建纬律师事务所昆明分所） service.mypm.net
PgMp.mypm.net
本文由《施工企业管理》杂志授权发布training.mypm.net

本文为项目管理者联盟联盟会员原创文章，授权发布，非经同意不得转载！

[发表评论]

本站热点

栏目说明

《文库》栏目为项目管理者联盟网站核心栏目，收录了十大行业项目管理文章5000余篇，囊括了项目管理五个阶段、九个知识领域的相关文章，是广大项目管理爱好者学习的知识库，欢迎大家发表原创文章、转贴文章，或直接发给编辑。须联盟会员且登陆后才能发表文章。

项目管理活动

活动QQ群：531390275
免费积累PDU,仅500人
2022年项目管理活动计划
2021活动精彩回顾

原创排行榜

项目管理评论杂志	311	高扬	106
乔东	100	项目管理	84
高国伟	61	人月神话	60
张为	59	郭致星	52
蒋昕炜	46	肖杨	38
曾伟强	37	潘德有	36

搜索文章

关键词：

行业：

团队成本风险进度
沟通采购质量合同

更多>> 专题集锦

企业项目化管理

PMO实践与应用

如何处理项目客户关系

经理访谈

个人专栏

王树文

赵春明

高国伟

项目管理者联盟特刊

	联盟特刊是对网站会员发行的内部刊物，刊物内容包括：案例及分析等，得到了会员好评。
电子期刊：
特刊下载：
2017合刊 2016合刊 2015合刊 2014合刊 2010合刊 2009合刊 2008合刊 2004合刊 2005合刊 2006合刊 2007合刊

施工企业管理

	《施工企业管理》创刊于1986年1月，中国施工企业管理协会主办，是反映施工企业管理杂志。
浏览往期：

建造师杂志

	《建造师》杂志由清华国际工程项目管理研究院主办，是中国面向建设企业管理人的高端杂志。
浏览往期：

如转载本站文章，必须于文章开头处注明转自“项目管理者联盟”，并注明原作者

PMI,Project Management Professional, OPM3, PMBOK, PMP，PgMP，PfMP，PMI-ACP，PMI-PBA
and the PMI Registered Education Provider logo are registered trademarks of the Project Management Institute, Inc.